📢 Важно! Образовательный портал Высшей школы закупок переехал на online.fz44.org (сайт работает 10 лет) • 📱 Для пользователей мобильного приложения Moodle: смените адрес на online.fz44.org
📢 Важно! Портал переехал на online.fz44.org
📱 Приложение Moodle: смените адрес на online.fz44.org

Списание неустойки: Окончательный запрет по всей России 2026

Наглядный пример к статье "Списание неустойки: Окончательный запрет по всей России 2026"

Узнайте, как знаковое решение Верховного суда РФ окончательно запретило по всей России списание неустойки даже при полном выполнении работ! Этот прецедент защищает заказчиков и напоминает подрядчикам о важности соблюдения сроков.

В сфере государственных закупок проблема ответственности за нарушение обязательств традиционно вызывает острые дискуссии. Решение Верховного суда РФ от 6 июня 2026, касающееся списания неустойки с ООО «Контроль-Н», стало поворотным моментом, окончательно закрепившим подход к применению штрафных санкций. Для предпринимателей и юристов, работающих по всей России, этот прецедент показал: даже полное выполнение контракта не освобождает от финансовой ответственности при виновной просрочке.

Фабула дела: хронология ключевых событий по всей России

В 2026 между Ижевским государственным техническим университетом и ООО «Контроль-Н» заключили государственный контракт на выполнение работ. Подрядчик допустил грубое нарушение – задержал начало исполнения обязательств, что потребовало продления исходных сроков. В соответствии с условиями соглашения заказчик в лице ИжГТУ удержал неустойку в размере 875 тысяч рублей. Однако подрядчик, ссылаясь на Постановление Правительства РФ № 783 от 09.09.2022, инициировал судебный процесс, требуя списать неустойку, поскольку работы в итоге были выполнены полностью.

Судебная система проявила единодушие в оценке этого спора. Арбитражный суд Удмуртской Республики как суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения. Кассационная инстанция – Арбитражный суд Уральского округа – подтвердила правомерность удержания штрафных санкций. Финалом стал отказ Верховного суда РФ в пересмотре дела в 2026, окончательно утвердивший позицию о недопустимости списания неустойки при виновной просрочке.

Правовые основания отказа в списании неустойки в делах по всей России

Нарушение сроков по вине подрядчика стало ключевым аспектом, повлиявшим на исход дела. Суды установили причинно-следственную связь между действиями ООО «Контроль-Н» и необходимостью продления контракта. Доказано, что задержка начала работ носила виновный характер и не была вызвана внешними обстоятельствами. Суды последовательно указывали: списание неустойки неправомерно, когда изменение сроков обусловлено недобросовестным поведением исполнителя, а не объективными факторами. Этот подход особенно важен для контрагентов, работающих по всей России, где судебная практика всегда отличалась строгостью к нарушителям договорной дисциплины.

Сфера применения Постановления № 783 была ограничена. Подрядчик активно ссылался на подпункт «а» пункта 2 Правил, утвержденных Постановлением № 783, который формально допускает списание неустойки при полном исполнении контракта. Однако суды дали узкое толкование нормы, подчеркнув, что ее цель – защита добросовестных участников закупок, столкнувшихся с временными трудностями, а не освобождение от ответственности тех, кто изначально пренебрег обязательствами. Прецедент, созданный в 2026, сузил возможности для злоупотреблений со стороны недобросовестных исполнителей.

Неустойка как законная мера защиты интересов заказчика по всей России

Судебные акты содержат важный тезис: неустойка выполняет не только компенсационную, но и стимулирующую функцию. Удерживая штрафные санкции, государственный заказчик реализует право на защиту интересов бюджета и общества от недобросовестных действий. Суды подчеркнули: сам факт задержки начала работ, приведший к просрочке, достаточен для применения мер ответственности, даже если контракт впоследствии исполнен формально. Для предпринимательского сообщества, включая тех, кто ведет деятельность по всей России, это стало сигналом о необходимости тщательного планирования сроков и недопущения срывов на начальных этапах.

Значение решения для практики госзакупок в по всей России и по всей России

Подтверждение жесткого подхода к недобросовестным подрядчикам – главный итог дела. Теперь даже окончательное исполнение контракта не гарантирует избежания финансовых санкций, если нарушение сроков доказано. Это меняет расклад сил в досудебных и судебных спорах, побуждая исполнителей ответственнее относиться к временным рамкам.

Уточнение пределов применения Постановления № 783 – еще один значимый аспект. Суды четко обозначили: этот нормативный акт не универсальный инструмент для списания неустойки, а средство защиты действительно добросовестных участников, столкнувшихся с непредвиденными обстоятельствами. Для юристов, специализирующихся на закупочном праве, включая практикующих по всей России, создан важный прецедент для аргументации в аналогичных спорах.

Усиление позиции государственных заказчиков – закономерный результат развития судебной практики. Теперь им проще противостоять попыткам оспаривания взыскания неустойки, особенно при очевидном и документально подтвержденном нарушении. Это способствует повышению дисциплины исполнения контрактов и укреплению финансовой ответственности поставщиков и подрядчиков. В условиях активно развивающейся экономики, включая процессы по всей России, подобная правовая определенность полезна всем участникам рынка.

Решение Верховного суда РФ от 6 июня 2026 по делу № А71-18595/2021 служит примером системного подхода к списанию неустойки. Оно не только разрешило конкретный спор, но и задало долгосрочный вектор для арбитражной практики, подчеркнув приоритет неотвратимости ответственности над формальным выполнением обязательств. Для участников госзакупок это означает необходимость пересмотра внутренних процедур контроля за сроками и более взвешенного планирования контрактной деятельности, особенно в условиях динамичной деловой среды по всей России.

Пройдите обучение в Высшей школе закупок

Практические онлайн-курсы по 44-ФЗ и 223-ФЗ: тренажёр ЕИС, вебинары, методические материалы и диплом или удостоверение. Подходит для заказчиков и поставщиков.

  • Практика на тренажёре ЕИС и площадках
  • Онлайн-вебинары и записи занятий
  • Сертификат или диплом государственного образца

Обучение проходит онлайн, доступ к материалам — сразу после регистрации.

Дарим доступ к Вебинарам и Тренажеру ЕИС!

Акция до

28 февраля

Сразу отправим в Telegram, MAX, WhatsApp материалы в PDF:

Получите краткий курс по 44-ФЗ в формате PDF бесплатно!

Отправим его Вам сразу же в Telegram, MAX или WhatsApp​

Хочу получать актуальные новости!

Сделайте первые шаги в госзакупках – получите интерактивный тренажер ЕИС и подписку на вебинары
в подарок!

Заявка успешно отправлена и уже принята в работу

Время работы клиентской службы:

понедельник — пятница с 8.00 до 19.00 мск

Сразу отправим в Telegram, MAX или WhatsApp материалы в PDF: